Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499) 653-60-72 Доб. 448Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 773Санкт-Петербург и область

Договор поставки расходных материалов для строительных работ

Читайте так же: В свою очередь клиент обязан принять материалы и оплатить их в установленные договором сроки. Договором может быть предусмотрена поставка товара партиями. Себестоимость объема, уровень качества и ассортимент стройматериалов Раздел соглашения включает в себя несколько подпунктов: Себестоимость включает в себя НДС.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Договор поставки строительных материалов, образец для подрядчиков и продавцов

Договор подряда на отделочные и строительно монтажные работы г. Предмет договора 1. Москва, ул. Общестроительные материалы для производства работ предоставляются Подрядчиком, по согласованию сторон Заказчик имеет право использовать свои материалы.

Порядок и Сроки выполнения работ 2. В срок выполнения работы не включаются нерабочие праздничные дни, в том случае, если эти дни приходятся на период выполнения работ - срок работы сдвигается соответственно на количество дней.

Подрядчик по согласованию с Заказчиком имеет право изменять сроки выполнения работ и их последовательность. Сроки выполнения работы могут быть увеличены в следующих случаях: В случаях задержек в поставках материалов Заказчиком, повлекшие простои в работе Подрядчика, срок выполнения работ по настоящему договору продлевается на количество дней задержек.

В случае проведения дополнительных работ, которые оговариваются сторонами в дополнительном соглашении. Стороны имеют право требовать от другой стороны проведение встреч для обсуждения хода выполнения корректировки исполняемых в рамках настоящего договора работ с понедельника по пятницу с 9: В случае необходимости проведения встреч в другое время, Стороны согласуют его с учетом возможностей Подрядчика и Заказчика.

Подрядчик имеет право приостановить выполнение работ по причине отсутствия материалов Заказчика. Возобновление работ производится путем письменного согласования сторон. В случае превышения сроков выполнения работ свыше 10 десяти рабочих дней при отсутствии объективных причин со стороны Подрядчика, Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор с письменным уведомлением Заказчика.

В течение всего времени проведения ремонтно-строительных работ по настоящему договору все расходы по коммунальным услугам электричество, водоснабжение и т. Решили сделать ремонт квартиры или дома? Предоставляем только качественные услуги по отделке помещений. В штате компании работают исключительно спецы своего дела 3.

Права и обязанности сторон 3. Подрядчик обязуется: Информировать Заказчика или его представителя доверенного лица о приемке скрытых работ не менее чем за 3-е суток; в случае неявки Заказчика или его представителя доверенного лица Подрядчик вправе продолжать работы с односторонним подписанием Акта; 3.

Произвести опрессовку систем водоснабжения и отопления, проливку канализации и замер сопротивления изоляции электропроводки своими приборами в соответствии с действующими нормативами в присутствии представителя технадзора Заказчика с записью в журнале проведения работ; 3.

Оформить исполнительную документацию на скрытые коммуникации водоснабжение, отопление, канализация, силовая и слаботочная проводка и представить ее Заказчику или представителю доверенному лицу до замуровки или закрытия сетей; 3. Выполнить работы в полном объеме в срок, указанный в настоящем Договоре; 3.

При необходимости привлекать третьих лиц для выполнения условия настоящего договора. В случае возникновения недостатков не по вине Подрядчика, Подрядчик устраняет их на условиях, согласованных с Заказчиком.

Выполнять работы, используя собственное оборудование и инструмент. Обеспечить сохранность имущества Заказчика, находящегося в помещениях при производстве работ, либо требовать от Заказчика освободить помещения в период выполнения работ от хранящегося в нем имущества Заказчика. Незамедлительно предупреждать Заказчика при возникновении обстоятельств, делающих невозможным сохранение имущества и материалов, находящихся в помещении.

Упаковка имущества возлагается на Заказчика. Незамедлительно предупредить Заказчика при возникновении обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным.

По окончании работ произвести уборку помещения. Не хранить в помещении ядовитые, легковоспламеняющиеся, горючие и взрывоопасные вещества, баллоны с газами и другие взрывопожароопасные материалы. Соблюдать требования пожарной безопасности и охраны труда. Исполнять указания, полученные от Заказчика в период исполнения договора в части, не противоречащей условиям настоящего договора.

Согласовывать с Заказчиком конструкции выполняемых Подрядчиком изделий, применяемые материалы и технологии производства работ. Предупредить Заказчика в письменной форме, подписанной обеими сторонами о том, что соблюдение указаний Заказчика грозит годности или прочности выполняемой работы.

Подрядчик заверяет и гарантирует Заказчику, что все работы, требующие соответствующих сертификатов и доступов будут выполняться специалистами Подрядчика имеющими необходимые для проведения таких работ сертификаты, лицензии и допуски.

Заказчик обязуется: Принять работы и произвести оплату работ на условиях настоящего договора. Своевременно до начала работ подготовить помещение для производства ремонтных работ: На период выполнения работ обеспечивать снабжение Подрядчика необходимыми коммунальными ресурсами: Предоставлять Подрядчику беспрепятственный доступ в помещение, в котором производятся работы.

При необходимости перед началом работ согласовать действия с управляющей компанией и иными лицами. Своими действиями не создавать помехи в работе Подрядчика. В согласованные сроки предоставлять Подрядчику материалы для проведения работ.

Осуществлять доставку материалов в срок не более 5 пяти рабочих дней с момента получения заявки согласованной сторонами, в письменной форме или на электронную почту. Перед составлением сметы и подписания договора ознакомить Подрядчика с проектной документацией при ее наличии , либо дизайн-проектом.

Обеспечить возможность отключение стояков отопления и водоснабжения, опрессовки системы, если будут проводиться сантехнические работы. Подрядчик при этом обязан уведомить Заказчика о дате и времени проведения таких работ не менее чем за 5 дней до их проведения.

Обеспечить возможность отключения электроснабжения. Подрядчик имеет право: Привлекать к выполнению работ третьих лиц. При этом Подрядчик гарантирует что третьи лица будут уведомлены о существовании настоящего Договора и всех существенных условиях настоящего Договора.

При нарушении Заказчиком сроков оплаты работ более 5 пяти рабочих дней приостановить работы до устранения нарушений. Не выполнять дополнительные работы, если выполнение этих работ вызовет потерю качества работ, а также в случаях невыполнения Заказчиком обязанности по оплате дополнительных работ.

Выполнить работы досрочно. Использовать фотоматериалы и видеоматериалы помещения Заказчика с производимыми в нем работами в информационных и рекламных целях деятельности Подрядчика, без права публикации данных об имени Заказчика и адреса производимых работ только с письменного разрешения Заказчика о каждом случае их публикации в публичных и общедоступных доменах.

Заказчик имеет право: В любое время проверять ход и качество выполняемых работ, правильность использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Претензии по качеству работ в виде явных недостатков могут быть заявлены Заказчиком на любом этапе выполнения работ по Договору и при приемке работ Заказчиком, что должно быть отражено в Акте приемки-сдачи.

О скрытых недостатках, обнаруженных после приемки работ, Заказчик должен известить Подрядчика в разумный срок, но не позже окончания гарантийного срока.

Внесение в смету изменений в большем объеме осуществляется по соглашению сторон и за дополнительную оплату. Проверять наименование, количество и качество поставляемых на объект общестроительных материалов, а так же рациональность их использования.

Стоимость работ и порядок оплаты. Поставки материалов осуществляются по товарно транспортным накладным от Заказчика и подписываются обеими сторонами при доставке их на объект.

Расход облицовочных материалов Заказчика плитки, керамогранита, ламината, паркета, и т. Расход обоев, краски, декоративной штукатурки согласовывается Заказчиком в индивидуальном порядке с прорабом на объекте.

Оплата по договору производится в следующем порядке: Перед началом работ Заказчик оплачивает аванс: Оплата за выполненные работы производится Заказчиком в течение 3 трех календарных дней с даты подписания актов выполненных работ.

Стоимость может быть изменена исключительно по предварительному соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения в случаях: Данные работы и материалы Заказчик оплачивает дополнительно по предварительно согласованной стоимости.

В стоимость работ включен подъем используемых при работах черновых строительных материалов. Стоимость подъема облицовочных материалов учтена в общей стоимости договора при условии подъема материалов с использованием лифта.

В случае несоблюдение сроков оплаты Заказчиком выполненных работ, Подрядчик имеет право приостановить работы по настоящему договору до фактической оплаты выполненных работ, при этом срок исполнения настоящего договора увеличивается на срок задержки оплаты Заказчиком.

При задержке оплаты свыше 10 десяти рабочих дней Подрядчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор с письменным уведомлением Заказчика.

В случае невозможности вовремя закончить работы по конкретному этапу по вине Заказчика, Подрядчик имеет право потребовать оплату за частичное выполнение работ по конкретному этапу в размере, пропорциональном выполненному объему работ по данному этапу.

Порядок приемки работ 5. Заказчик обязан рассмотреть акт, и подписать в течение 3 трех рабочих дней с даты получения на электронную почту указанную в договоре, либо дать письменно мотивированный отказ.

В случае, если от Заказчика не поступил мотивированный отказ в указанный срок, АКТ сдачи-приемки считается принятым и подлежит оплате Заказчиком. Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки и проинформировать Заказчика о готовности к сдаче очередного этапа работ и направляет Заказчику акт выполненных работ.

Заказчик обязан рассмотреть акт, и подписать в течение 3-и трех рабочих дней с даты получения на электронную почту указанную в договоре, либо дать письменно мотивированный отказ.

В случае необоснованного отказа Заказчика от принятия и подписания промежуточного акта сдачи-приемки работ, Подрядчик вправе приостановить дальнейшее выполнение работ с переносом сроков сдачи работ по данному договору на срок остановки работ. Гарантийные обязательства 6. Подрядчик гарантирует высокий уровень качества выполненных работ и соответствие требованиям Заказчика.

Гарантийный срок составляет 3 три года после окончания работ по настоящему договору на все строительные, монтажные, отделочные, инженерные и иные виды работ, выполненные Подрядчиком. Гарантийные обязательства и ответственность Подрядчика распространяются исключительно на работы, согласованные сторонами и перечисленные в смете.

В соответствии с настоящим договором Подрядчик несет ответственность за качество выполненной работы, которое должно соответствовать условиям настоящего договора.

В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от условий договора, сторона Заказчика вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика: Безвозмездного устранения недостатков и или дефектов.

При этом Подрядчик обязан приступить к устранению таких недостатков в срок не позднее 5 пяти рабочих дней с момента получения претензии. Возмещения Заказчику полной стоимости выполнения таких работ третьими лицами, которых Заказчик может привлечь к выполнению таких работ.

При этом Заказчик обязуется представить Подрядчику смету проведения работ по устранению выявленных недостатков и или дефектов.

При исправлении недостатков установлены следующие сроки: В период проведения работ по настоящему договору все недостатки устраняются Подрядчиком до завершения всех работ по настоящему договору и всем дополнительным соглашениям. В период гарантийного обслуживания недостатки устраняются Подрядчиком в течение 10 десяти рабочих дней после получения претензии от Заказчика.

Подрядчик не несет ответственность и освобождается от исполнения гарантийных обязательств в случаях порчи результатов выполненного ремонта, происшедших в результате непредвиденных обстоятельств, а именно:

Договор поставки ооо с ип образец

Любой из этих контрактов предприниматель может составить самостоятельно, в соответствии со структурой документа. В случае возникновения разногласий по условиям можно обратиться за юридической помощью, но это потребует дополнительных денежных затрат. В некоторых случаях предприниматели отказываются от составления соглашения, ограничиваясь устной договоренностью.

Обеспечение строительства материалами и оборудованием. По результатам экспертного опроса данный риск признан средним.

Документы, форма которых не предусмотрена в указанном перечне и в других альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, должны содержать следующие обязательные реквизиты: Поступление в организацию материалов. Материалы могут поступать в организацию различными способами: Производственные запасы материалов пополняются за счет их приобретения у предприятий-поставщиков или снабженческо-сбытовых организаций на основании договоров. Договором, в соответствии с которым предприятие получает материалы, является договор поставки, основные положения которого изложены в статьях - Гражданского кодекса РФ.

Снабжение строительства. Поставка.

Срок начала работ: Срок завершения работ: После завершения работ Подрядчик предоставляет Заказчику для подписания Акт сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик подписывает Акт при условии, что работы выполнены качественно и претензий к Подрядчику нет. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ составляется двусторонний Акт разногласий. Заказчик выплачивает Подрядчику: График ведения ремонтно-строительных работ. Подрядчик обязан: Заказчик обязан: В случае изменения по желанию Заказчика предусмотренного Техническим заданием объема работ, Заказчик соответственно изменяет Техническое задание, утверждает изменения к Смете и Графику ведения ремонтно-строительных работ, а также выдает Подрядчику письменную гарантию оплаты таких дополнительных работ в согласованном сторонами размере.

Ремонт с использованием чужих/своих материалов: как отражать в первичке и налоговой накладной?

Казанова Марина, налоговый эксперт, m. В акте указаны виды проведенных работ и стоимость использованных запчастей. Должна ли составляться расходная накладная на такие запчасти? Нужно ли нам приходовать установленные подрядчиком запчасти как ТМЦ?

Например, при поставке медицинского оборудования,. Если товар поставляется поэтапно — указывается график поставки.

Если нарушения требований к качеству являются существенными. Тогда покупатель вправе п. Если покупатель осуществляет продажу поставленных ему товаров в розницу.

Договор поставки

Договор подряда на отделочные и строительно монтажные работы г. Предмет договора 1. Москва, ул.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор поставки. Какие документы необходимы для договора.

Бесплатно с мобильных и городских Бесплатный многоканальный телефон 8 Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните по бесплатному многоканальному телефону 8 , юрист Вам поможет 1. В кратце суть вопроса: На основании задания на оказание услуг исполнитель обязуется по перечню из 20 пунктов выполнить обязательства таких как подбор поставщиков, проверка их деловой репутации, проверка наличия у поставщика ресурсов для обеспечения поставок и прочее прочее прочее. Более детально можно ознакомиться после отправки договора в адрес юриста. Общая сумма договора составила 24 млн руб.

Типовой договор на поставку материалов

Познакомиться поближе Перед заказом строительных материалов внесите в договор поставки обязательные и дополнительные условия Сделки на поставку оформляют согласно правилам главы 30 ГК РФ. Если объем строительства небольшой, стороны вправе включить условия о материалах в основной договор на выполнение работ , а детали уточнить в приложении-спецификации. Но обычно для девелоперских проектов договоры на поставку заключают отдельно. Заказчик строительства, подрядчик или субподрядчик фигурирует в соглашении как покупатель. Второй стороной сделки является поставщик. К договору поставки стройматериалов также создают приложения: По данному договору поставляемые объекты являются товарами. При согласовании предмета сделки необходимо:

Строительная техника и расходные материалы. .. «Договор Поставки» - договор купли-продажи товарно-материальных ценностей, «Работы» - весь комплекс работ и услуг по строительству Объекта, выполняемых.

Гражданский кодекс РФ содержит общие условия, касающиеся поставки Товара, поэтому содержание договора крайне важно. Согласно ст. Существенные условия Договора поставки 1.

Договор поставки ооо с ип образец

Полный текст решения изготовлен 10 января года. Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания рассмотрел в судебном заседании материалы дела по заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Кастом" к Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы РФ N 25 по Свердловской области о признании недействительным решения при участии в судебном заседании: Общество с ограниченной ответственностью "Кастом" обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о признании недействительным решения Инспекции Федеральной налоговой службы по Чкаловскому району г.

Договор поставки с ип

Договор поставки строительных материалов — разновидность договоров купли-продажи связанных с поставкой строительных материалов и комплектующих. Пример данного договора вы можете скачать в нашей статье. Данный документ регламентирует взаимоотношения между поставщиком строительных материалов и покупателем. Информация, которая фиксируется в договоре поставки строительных материалов Номенклатура всей продукции; Сроки, в которые строительные материалы должны быть доставлены покупателю; Графики, по которым будут осуществляться поставки.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор поставки. Приемка.
Комментариев: 15
  1. vesita

    Задовбали ці депутати зааааадовбали

  2. Прокл

    Тарас, здравствуйте! Не подскажите, сколько будет стоить подать заявление в суд на полицию?

  3. capfega

    Сами выбрали эту гнидотную власть!

  4. aricadbin81

    Ещё один момент. Когда вас забирают сотрудники угрозыска, они оформляют первичный протокол. Естественно если бьют, то они. Там можно подписывать хоть расстрел царской семьи. А когда дело передают следователю, всё что вы на первичный протокол наговорили, отрицайте смело. Скажите прямо что вас под угрозой люлей заставили))

  5. granevisce

    Нужен импичмент, пошел он на а не выборы ему. Он падло еще такого тут успеет наворотить до выборов. С другой стороны, кто вам сказал, что прийдёт новый кто лучше! Юля? Даааа, она то порядок наведёт конечно. Ещё одного зека в президенты, почему бы и нет.

  6. Аполлон

    Спасибо,полностью согласен с вами!

  7. Дарья

    Телеграм Дуров Вконтакте ФСБ это одно и тоже. Смысл доверять тому что из России? Все наше контролируется, а иностранное взламывается хотя уже не так просто.

  8. Людмила

    Громадяни-резиденти, які перебувають на тимчасовому консульському обліку в консульській установі України за кордоном, мають право тимчасово ввозити на митну територію України під письмове зобов’язання про зворотне вивезення за умови письмового декларування в порядку, передбаченому законодавством України для громадян, один транспортний засіб особистого користування, що класифікується за товарною позицією 8703 (крім товарної підпозиції 8703 10 згідно з УКТ ЗЕД, та причіп до нього, що класифікується за товарною підпозицією 8716 10 згідно з УКТ ЗЕД (за умови ввезення разом із транспортним засобом), на строк, що не перевищує 60 днів протягом одного календарного року (який може бути як безперервним, так і з перервами)

  9. holhotsswit

    Начал смотреть по обсурдности первого высказывания о том что они имеют право спросить документы подумал что может видео было снято когда это было актуально (если было в прошлом пару лет назад например потом увидел что 2018 и понял что воспринимать все что скажешь уже нет смысла.

  10. keygrosmer

    А дальше что? Это же прямая фальсификация делопроизводства, это предвзятое отношение полицейских, это нарушение закона о делопроизводстве, это привышение власти и нарушение свои должостных обязаностей! Дальше что? Пракуратура? Встречный иск о компенсации морального и материального ущербов? В законе чотко написано за что можно привлечь по уголовной статье фальсификатора! От 3-х до 5-ти позод так что дальше? Какие действия? Или на этом конец? Сделай пожалуйста видео о вожможных вариантах продвижения этих инциндентов и их логическое завершение. Спасибо.

  11. posductstorup

    Здравствуйте. Вы говорите что нельзя делать коллекторам, это относится и к самому банку или нет?

  12. Любовь

    100 Бред. Попробуйте провести больше 300т грн в каждом и узнаете что такое фин. мониторинг. Автор ролика не владеет информацией!

  13. Савелий

    Как при разводе с супругой оставить бизнес себе?

  14. Гавриил

    Закон Московской области 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области»

  15. ridrikit

    Правомерны ли требования (или предложение водоканала лично явиться с копией документов, подтверждающих право собственности,

Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

© 2018 Юридическая консультация.